Entreprenør fik medhold i ekstraarbejder. Dagbøder, byggeplads og mangler afvist
I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsretten fik VVS/Ventilationsentreprenør overfor Totalentreprenøren medhold til en lang række ekstraarbejder på VVS- og Ventilationsentreprisen omfattende 3 skoler, selvom arbejdet i henhold til kontrakten var udbudt på totalentrepriselignende vilkår “omfattende de i byggeprogrammet og konkurrenceprojektet nævnte ydelser til fuldt færdigt arbejde..”. Det fremgik endvidere af entreprisekontrakten, at eventuelle ekstraarbejder alene […]
Anlægsentreprenør frifundet i voldgiftsretten for bygherres erstatningskrav som følge forsinkelse
Bygherre havde påstået entreprenøren dømt til at betale kr. 2 mio i erstatning fordi anlægsentreprisen var blevet forsinket næsten 4 år. Tabet opgjort som differencen i salgspris 2007 og 2011. Entreprenøren frifundet da det ikke fandtes godtgjort, at der var hjemmel til krav om erstatning i entreprisekontrakten. Entreprenøren fik derudover medhold i krav på betaling […]